+7 982 739-16-18
Шестеро слушают юридическую компанию за круглым столом. Тема кадра: юрист по инвестиционным спорам в Сочи.

Юрист по инвестиционным спорам в Сочи

Ведём инвестиционные споры в Арбитражном суде Краснодарского края. Цена от 17 000 ₽, оплата по этапам: претензия, суд, исполнение.

Смотреть услуги

Суд

Арбитражный суд Краснодарского края

Цена

от 17 000 ₽, оплата по этапам

Вложили 2,7 млн ₽ — объекта нет

Ведём спор в Сочи

  1. [ 01 ]

    Сначала

    Вы вложили в проект 2 700 000 ₽, а объект стоит без движения. Подрядчик кормит завтраками, отчётов нет, сроки прошли. Вы хотите вернуть деньги или заставить партнёра работать, но не знаете, с чего начать и кому доверить дело. Соберите договор, платёжные документы и переписку с подрядчиком.

  2. [ 02 ]

    Потом

    Обычно инвестор сначала пишет письма, потом идёт к юристу за консультацией. Если юрист только советует, дело затягивается: иск не подан, обеспечительные меры не заявлены, активы ответчика уходят. Через полгода выясняется, что взыскивать уже нечего. Тогда стоит сразу поручить юристу подать иск и заявить обеспечительные меры.

  3. [ 03 ]

    В итоге

    Мы ведём инвестиционные споры в Арбитражном суде Краснодарского края. Проверяем договор, платёжные поручения и акты, считаем убытки и проценты. Подаём иск с обеспечительными мерами и доводим дело до денег на вашем счёте. В иске указываем сумму долга, неустойку и проценты.

Что сделать до юриста по инвестициям

Эти шаги не заменяют юридический разбор, но экономят недели. С ними вы придёте на консультацию с готовой картиной, и мы быстрее назовём цену и срок.

Ведём инвестиционные споры в Сочи и крае

Деньги вложены, отчёта и объекта нет

Юридическая компания объясняет клиенту запись в блокноте у окна

Инвестор внёс деньги, отчёта нет

Перечислили 2 700 000 ₽ по инвестиционным договорам, а застройщик не отчитывается и объект не сдан. Нужно понять, куда ушли деньги и как вернуть вложенное, включая проценты.

Партнёр забрал вложения и вышел из дела

Совладелец вывел активы через сделки с аффилированными лицами. Инвестор узнаёт об этом из выписки и хочет оспорить операции, опираясь на документы по спорам.

Подрядчик получил аванс и пропал

Аванс 2 700 000 ₽ перечислен, работы не начаты, акты не подписаны, что ведёт к спорам. Инвестор хочет вернуть аванс и взыскать проценты за пользование.

Договор инвестирования с третейской оговоркой

Спор нужно вести в конкретном третейском суде, а не в арбитраже. Инвестор не знает, как это влияет на сроки и расходы.

Как ведём дело: от проверки контрагента до денег

Проверяем документы и активы

Смотрим дела в Арбитражном суде Краснодарского края, изучаем договор и платёжки, чтобы понять, кто отвечает за убытки и как считать проценты.

Ведём дело до поступления денег

Совещание троих у стеклянной перегородки
[ 01 ]

Проверка контрагента и активов

[ 02 ]

Разбор договора инвестирования

[ 03 ]

Сбор платёжных документов

[ 04 ]

Досудебная претензия

[ 05 ]

Иск и обеспечительные меры

[ 06 ]

Заседания в первой инстанции

[ 07 ]

Исполнение решения

Три формата работы по спору по инвестициям

Консультация и отдельная задача

Разбираем договор и документы, называем цену и срок. Дальше решаете, идти ли в суд.

Результат для клиента Понятная оценка рисков и следующий шаг

Ведение дела в первой инстанции

Берём на себя претензию, иск, обеспечительные меры и заседания в арбитраже Сочи.

Результат для клиента Решение суда и исполнительный лист

Ведение дела с исполнением

После решения получаем лист, передаём приставам или в банк и контролируем поступления до полного погашения долга.

Результат для клиента Дело под ключ — от 17 000 ₽, сумма в договоре

Взыскали для инвесторов

Цены и сроки по инвестиционным спорам

17 000 ₽ стартовая цена

Ведение дела в первой инстанции стоит столько. Точная сумма закрепляется в договоре после разбора документов и проверки обстоятельств.

3 этапа оплата по этапам

Платите за претензию, суд и исполнение отдельно. Цена не растёт по ходу дела. Платите за претензию, суд и исполнение отдельно. Цена не растёт по ходу дела.

149 дней средний срок по делам

Столько заняло взыскание 2,7 млн ₽ убытков за испорченный товар в арбитражном суде по нашему делу.

7 дел в подсчёте цифр

Взяли семь споров, связанных с инвестициями, из базы практики: от 2,7 до 12,4 млн ₽, сроки от 33 до 168 дней.

В подсчёт вошли семь дел страницы: взыскание 2,7 млн ₽ убытков, 8,7 млн ₽ с подрядчика, 4,6 млн ₽ в споре о качестве, отклонение иска на 7,3 млн ₽, возврат 12,4 млн ₽, контракт на 9,2 млн ₽ и 2,9 млн ₽ с неустойкой.

Как ведём дело инвестора по шагам

Первая консультация бесплатно: разбираем документы и называем цену и срок. Точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Оплата по этапам: претензия, суд, исполнение. Если дело не дойдёт до суда, платите только за претензию и расчёт.

Юрист показывает клиенту пункт договора на экране
#01

Старт и диагностика

Смотрим договор инвестирования, платёжные поручения и акты. Определяем, кто отвечает за убытки и как считать проценты по ним.

#02

Претензия и расчёт

Готовим претензию с расчётом долга, неустойки и процентов. Направляем ответчику инвестиционным и ждём ответ в срок, указанный в договоре.

#03

Иск и арест

Подаём иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Одновременно просим арестовать счета и имущество ответчика, чтобы сохранить активы.

#04

Заседания в первой

Ведём все заседания, представляем доказательства и отвечаем на возражения. Готовим апелляцию, если решение обжалуют.

#05

Исполнение решения

Подаём исполнительный лист приставам или в банк и следим за поступлением средств до полного погашения долга.

Ведём инвестиционные споры в Сочи и онлайн

Ведём споры по инвестициям в Арбитражном суде Краснодарского края. Проверяем номера дел и судебные акты, участвуем в заседаниях лично. Заявляем обеспечительные меры по счетам и имуществу ответчика одновременно с иском, если есть сведения об активах в Сочи или крае, и юрисдикция суда предусматривает такие меры.

Города работы:

  • Москва переговоры и заседания
  • Сочи офис и встречи
  • Санкт-Петербург выездная работа
  • Оренбург дела и партнёры
  • Вся Россия дистанционно и с выездом

Частые вопросы об инвестиционных спорах в Сочи

Как проверить, что юрист действительно ведёт споры по инвестициям?

Попросите номера дел и судебные акты. Мы показываем карточки дел, где указаны стороны, суммы и даты заседаний. Проверьте по ним: юрист участвовал в процессе, а не только консультировал. Ещё смотрим, как часто он бывает в Арбитражном суде Краснодарского края и знает ли местную практику. Если исполнитель не может показать ни одного своего дела в суде, это повод насторожиться. На бесплатной консультации разберём ваши документы и назовём цену и срок. Запросите у него выписку из реестра судебных дел или ссылки на карточки дел.

Какие документы нужны для первого разбора спора по инвестициям в Сочи?

Принесите договор инвестирования со всеми допсоглашениями, платёжные поручения и выписки по счетам, акты приёма-передачи и переписку с контрагентом, которую юрисдикция инвестиционным принимает во внимание. Если объект строится в Сочи, добавьте проектную документацию, разрешение на строительство и акты осмотра. Они помогают подтвердить объём вложений. Ещё нужны сведения о контрагенте: выписка из ЕГРЮЛ, устав, данные об учредителях. Без этих бумаг сложно понять, кто отвечает за убытки и как считать проценты. Первый разбор занимает один рабочий день. Проверьте, есть ли в этих бумагах отметка о получении контрагентом.

Можно ли объединить иски?

Да, если основания пересекаются. По инвестиционным спорам мы соединяем в одном деле взыскание убытков, возврат неосновательного обогащения и расторжение договора, что снижает стоимость. Так суд видит всю картину и не дробит спор на части. Это экономит время и деньги: одна госпошлина, один процесс. Но перед подачей проверяем, нет ли третейской оговорки и не истёк ли срок исковой давности. Если требования противоречат друг другу, выберем основное и подкрепим его доказательствами. Решение принимаем после разбора договора. Проверьте, не истёк ли срок исковой давности по каждому требованию.

Как заявляют обеспечительные меры?

Одновременно с иском подаём заявление об обеспечительных мерах. Просим арестовать счета и имущество ответчика, если есть сведения об активах в Сочи или крае, и юрисдикция суда предусматривает такие меры. Суд рассматривает такое заявление в день подачи или на следующий. Мы прикладываем выписки из ЕГРН, данные о счетах и другие подтверждения. Это не даёт вывести деньги, пока идёт спор. Если активов не находят, предлагаем другие шаги: запросы в банки, работу с дебиторкой. Меры снимаются только после исполнения решения. Подготовьте ходатайство об аресте активов вместе с исковым заявлением.

Что делать, если договор инвестирования содержит третейскую оговорку?

Сначала читаем оговорку: какой суд указан, какой регламент и есть ли исключения. Если третейская оговорка неисполнима или противоречит закону, готовим иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Иногда выгоднее идти в третейский суд: решение быстрее и его проще исполнить. Мы считаем сроки и расходы по каждому пути. Если оговорка составлена нечётко, суд может не принять дело к производству. Тогда подаём заново с учётом замечаний. Решение принимаем после разбора договора и переписки. Уточните в третейском суде порядок исполнения решения на территории края.

Женщина читает иск, коллега держит папку. Тема кадра: юрист по инвестиционным спорам в Сочи.

Разберём ваш спор за 1 день — оставьте заявку

Оставьте заявку: разберём документы и назовём цену и срок. Первая консультация бесплатно, оплата по этапам работы по вашему спору в суде и на стадии исполнения решения.

Направления работы: полные формулировки

  • Взыскание убытков с партнёра — Вы вложили деньги, а партнёр не выполнил обязательства. Мы разбираем договор, платёжные поручения и акты, считаем убытки и проценты. Готовим претензию, подаём иск в Арбитражный суд Краснодарского края и заявляем обеспечительные меры на счета и имущество ответчика. Ведём все заседания первой инстанции. Цена — от 17 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов. Запишитесь на бесплатную консультацию, разберём документы и назовём срок.
    • Проверяем договор на третейскую оговорку и подсудность
    • Считаем убытки, неустойку и проценты по ст. 395 ГК РФ
    • Подаём иск с ходатайством об обеспечительных мерах
    • Представляем в первой инстанции
    • Получаем исполнительный лист и контролируем взыскание
  • Возврат неосновательного обогащения — Когда договор расторгнут или признан недействительным, перечисленные деньги становятся неосновательным обогащением. Мы проверяем платёжные поручения и акты, определяем, какие суммы ответчик получил без основания. Готовим иск о возврате и взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ. При необходимости соединяем это требование с взысканием убытков в одном деле. Стоимость — от 17 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Сверяем платёжные поручения с актами приёма-передачи
    • Определяем, какие суммы получены без основания
    • Считаем проценты за пользование чужими деньгами
    • Подаём иск и добиваемся обеспечительных мер
  • Расторжение договора через суд — Когда партнёр нарушает сроки или не выполняет этапы, договор можно расторгнуть через суд. Мы проверяем основания, готовим претензию и подаём иск в Арбитражный суд Краснодарского края. В одном деле соединяем расторжение, возврат вложений и взыскание убытков, если основания пересекаются. Ведём заседания и добиваемся исполнения решения. Цена — от 17 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Проверяем, есть ли основания для расторжения по ГК РФ
    • Готовим и направляем претензию контрагенту
    • Подаём иск о расторжении и возврате вложений
    • Соединяем несколько требований в одном производстве
  • Обеспечительные меры по активам — Пока идёт суд, ответчик может вывести деньги и имущество. Мы ищем активы в Сочи и крае, заявляем обеспечительные меры одновременно с иском: арест счетов, недвижимости и транспорта. Это помогает сохранить деньги для взыскания. После решения получаем исполнительный лист и передаём приставам или в банк. Стоимость — от 17 000 ₽, точная сумма фиксируется в договоре после разбора документов.
    • Проверяем сведения об активах
    • Готовим ходатайство об аресте счетов и имущества
    • Подаём обеспечительные меры одновременно с иском
    • Контролируем поступления после решения суда

Практика: полные описания дел

  • Взыскали 2,7 млн ₽ убытков за испорченный товар — 2,7 млн ₽ убытков за 149 дней. Продукция испортилась на складе хранителя. Хранитель утверждал, что поломка оборудования — непреодолимая сила. Запросили журналы температуры и акты обслуживания холодильников. Показали, что оборудование не обслуживалось полгода, а поломка была предсказуемой. За 149 дней суд взыскал с хранителя 2,7 млн ₽ убытков. Довод о форс-мажоре отклонили.
    • Договор хранения и акты приёмки
    • Журналы температуры на складе
    • Акты обслуживания холодильников
    • Расчёт стоимости испорченной продукции
    • Решение о взыскании убытков
  • Собрали взыскание 8,7 млн ₽ с подрядчика — 8,7 млн ₽ взыскали с подрядчика за 37 дней. Подрядчик остановил этап и в тех же письмах просил оплату. Заказчик платил за простой и переделки. В договоре просрочка этапа считалась по акту и смете. До того как переписка стала только обвинениями, оставалось 37 дней. Смету, фото, акты и письма о срыве сложили вместе. Каждую переделку привязали к строке сметы и к дате, когда этап должен был закрыться. За 37 дней претензия на 8,7 млн ₽ стала расчётом, а не жалобой. Спор перешёл с обвинений на сумму.
    • Пункт договора, по которому этап считают актом
    • Смета и даты, когда этап должен был закрыться
    • Фотофиксация простоя и переделок на объекте
    • Письма подрядчика с требованием оплаты при срыве
    • Претензия на 8,7 млн ₽, собранная за 37 дней
  • Отстояли 4,6 млн ₽ в споре о качестве работ — Иск на 4,6 млн ₽ отклонили за 156 дней. Подрядчик подал иск на всю сумму договора. Протечки были, но акт о дефектах клиент не составил вовремя. Пригласили подрядчика на осмотр, зафиксировали дефекты с фото и видео. Заявили ходатайство о строительной экспертизе и предложили эксперта. Экспертиза подтвердила брак. За 156 дней суд отказал подрядчику во взыскании 4,6 млн ₽.
    • Договор подряда и смета
    • Осмотр с фото и видео протечек
    • Ходатайство о строительной экспертизе
    • Заключение эксперта о дефектах
    • Отказ подрядчику в иске
  • Отбили иск контрагента на 7,3 млн ₽ — Иск на 7,3 млн ₽ отклонён за 168 дней. Части накладных не было, а партнёр утверждал, что этих партий не получал. Иск на 7,3 млн ₽ мог заблокировать работу клиента. Запросили у перевозчика путевые листы и отметки о доставке, нашли письма партнёра о приёмке. Подготовили отзыв на иск с хронологией всех отгрузок. Суд признал поставку доказанной. За 168 дней в иске на 7,3 млн ₽ отказали.
    • Путевые листы перевозчика
    • Письма партнёра о приёмке товара
    • Хронология отгрузок по датам
    • Отзыв на иск с доказательствами
    • Отказ в иске на 7,3 млн ₽
  • Вернули 12,4 млн ₽ по спору поставки — 12,4 млн ₽ закрыли графиком за 46 дней. Склад принял партию по накладным, а 12,4 млн ₽ не платили четыре месяца. На руках были акт и письма с просьбой отсрочки. Срок ответа на претензию истекал меньше чем через две недели. Сверили акт с пунктом договора о сроке оплаты, собрали письма с признанием объёма и посчитали неустойку от даты акта. Этот расчёт вложили в претензию вместе с датой вручения. За 46 дней подписали график на 12,4 млн ₽. Долг стал датами платежей, а не обещаниями в переписке.
    • Акт и накладные, которыми поставка была закрыта
    • Письма покупателя с признанием объёма отгрузки
    • Расчёт неустойки от даты акта, а не от обещаний
    • Претензия с отметкой о вручении и сроком ответа
    • График на 12,4 млн ₽, подписанный за 46 дней
  • Перестроили контракт с Китаем на 9,2 млн ₽ — Контракт переписан за 33 дня. Контракт на 9,2 млн ₽ предусматривал стопроцентную предоплату и арбитраж в Гонконге. При срыве поставки вернуть деньги было бы почти невозможно. Предложили поэтапную оплату через аккредитив, инкотермс с переходом рисков после погрузки и арбитраж в России. Провели переговоры с поставщиком. За 33 дня контракт подписали в новой редакции. Предоплата сократилась, споры рассматриваются в России.
    • Анализ рисков внешнеторгового контракта
    • Оплата через аккредитив по этапам
    • Условия перехода рисков по инкотермс
    • Арбитражная оговорка о споре в России
    • Подписание новой редакции контракта
  • Добавили к долгу неустойку, взыскали 2,9 млн ₽ — 2,9 млн ₽ с неустойкой за 118 дней. Основной долг за поставку был признан в акте сверки. Клиент собирался просить только его и не знал, сколько составит неустойка по договору. Посчитали неустойку по пункту договора от даты каждой поставки. Подготовили иск в арбитражный суд с расчётом по дням и ответили на просьбу снизить неустойку. Суд взыскал 2,9 млн ₽ вместе с неустойкой и снизил её лишь немного. Решение вступило в силу через 118 дней.
    • Акт сверки с признанием основного долга
    • Расчёт неустойки по каждой поставке
    • Иск в арбитражный суд с расчётом по дням
    • Ответ на просьбу снизить неустойку
    • Решение на 2,9 млн ₽ с неустойкой

До разговора с юристом: полные формулировки

  • Соберите платёжные документы — Просьба об отсрочке или рассрочке для суда — признание долга: по статье 203 Гражданского кодекса срок исковой давности после неё начинается заново. А частичная оплата сама по себе весь долг не признаёт, так разъяснил Верховный суд в постановлении Пленума № 43.
    • Акт сверки прерывает давность, только если его подписал уполномоченный человек, а не бухгалтер без доверенности.
    • Даже после истечения давности письменное «долг признаём» запускает её заново: статья 206 Гражданского кодекса.
    • Между компаниями иск можно подать через 30 календарных дней после претензии, если договор не ставит другой срок.
    • В ответе пишите «претензию получили, проверяем» — без сумм, сроков оплаты и извинений.
  • Проверьте договор на оговорки — Срок начинается на следующий день после получения письма, а не с даты в его шапке: статья 191 Гражданского кодекса. Письмо, которое вы не забрали и оно вернулось отправителю, суд считает полученным — пункт 67 постановления Пленума Верховного суда № 25.
    • Последний день пришёлся на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса).
    • Действовать можно до 24:00 последнего дня: письмо, сданное на почту этим вечером, отправлено в срок (статья 194).
    • Возражения на судебный приказ — 10 дней с получения копии, и приказ отменяют без доказательств (статьи 128–129 ГПК).
    • Месяц на апелляцию идёт с даты мотивированного решения, а не с оглашения в зале: уточните её в канцелярии суда.
  • Зафиксируйте текущее состояние объекта — Письмо по электронной почте суд считает надлежащим сообщением, если договор не запрещает такой канал: это пункт 65 постановления Пленума Верховного суда № 25. Слабое место не канал, а форма: скриншот легко оспорить, исходный файл — нет.
    • Сотрудник писал с личного номера — это всё равно слова компании, если видно, что он действовал от её имени (статья 182 ГК).
    • Запись разговора, где вы участвовали сами, допустима; суду назовите дату, участников и условия записи (статья 77 ГПК).
    • Если чат могут удалить, нотариус оформит протокол осмотра переписки или сайта — такой документ оспорить сложно.
    • Штатный экспорт Telegram и WhatsApp сохраняет даты и вложения: сделайте его до того, как вторая сторона почистит чат.

Вопросы и ответы: полные формулировки

  • Как проверить, что юрист действительно ведёт споры по инвестициям? — Попросите номера дел и судебные акты. Мы показываем карточки дел, где указаны стороны, суммы и даты заседаний. Проверьте по ним: юрист участвовал в процессе, а не только консультировал. Ещё смотрим, как часто он бывает в Арбитражном суде Краснодарского края и знает ли местную практику. Если исполнитель не может показать ни одного своего дела в суде, это повод насторожиться. На бесплатной консультации разберём ваши документы и назовём цену и срок. Запросите у него выписку из реестра судебных дел или ссылки на карточки дел.
  • Какие документы нужны для первого разбора спора по инвестициям в Сочи? — Принесите договор инвестирования со всеми допсоглашениями, платёжные поручения и выписки по счетам, акты приёма-передачи и переписку с контрагентом, которую юрисдикция инвестиционным принимает во внимание. Если объект строится в Сочи, добавьте проектную документацию, разрешение на строительство и акты осмотра. Они помогают подтвердить объём вложений. Ещё нужны сведения о контрагенте: выписка из ЕГРЮЛ, устав, данные об учредителях. Без этих бумаг сложно понять, кто отвечает за убытки и как считать проценты. Первый разбор занимает один рабочий день. Проверьте, есть ли в этих бумагах отметка о получении контрагентом.
  • Можно ли объединить иски? — Да, если основания пересекаются. По инвестиционным спорам мы соединяем в одном деле взыскание убытков, возврат неосновательного обогащения и расторжение договора, что снижает стоимость. Так суд видит всю картину и не дробит спор на части. Это экономит время и деньги: одна госпошлина, один процесс. Но перед подачей проверяем, нет ли третейской оговорки и не истёк ли срок исковой давности. Если требования противоречат друг другу, выберем основное и подкрепим его доказательствами. Решение принимаем после разбора договора. Проверьте, не истёк ли срок исковой давности по каждому требованию.
  • Как заявляют обеспечительные меры? — Одновременно с иском подаём заявление об обеспечительных мерах. Просим арестовать счета и имущество ответчика, если есть сведения об активах в Сочи или крае, и юрисдикция суда предусматривает такие меры. Суд рассматривает такое заявление в день подачи или на следующий. Мы прикладываем выписки из ЕГРН, данные о счетах и другие подтверждения. Это не даёт вывести деньги, пока идёт спор. Если активов не находят, предлагаем другие шаги: запросы в банки, работу с дебиторкой. Меры снимаются только после исполнения решения. Подготовьте ходатайство об аресте активов вместе с исковым заявлением.
  • Что делать, если договор инвестирования содержит третейскую оговорку? — Сначала читаем оговорку: какой суд указан, какой регламент и есть ли исключения. Если третейская оговорка неисполнима или противоречит закону, готовим иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Иногда выгоднее идти в третейский суд: решение быстрее и его проще исполнить. Мы считаем сроки и расходы по каждому пути. Если оговорка составлена нечётко, суд может не принять дело к производству. Тогда подаём заново с учётом замечаний. Решение принимаем после разбора договора и переписки. Уточните в третейском суде порядок исполнения решения на территории края.

Инвестиционные споры: первый шаг и срок

  • Какой документ у вас на руках?
  • Сколько времени осталось?
  • Кто вы в этой ситуации?
  • Что вы уже сделали?
  • Претензия или требование
  • Иск или повестка
  • Договор перед подписью
  • Письмо госоргана
  • Меньше 10 дней
  • До месяца
  • Срок уже прошёл
  • Срок не указан
  • Частное лицо
  • Индивидуальный предприниматель
  • Компания
  • Покупатель или дольщик
  • Ничего
  • Ответил письмом
  • Идёт суд
  • Есть решение
  • Не отвечайте по существу, пока не сверены даты и сумма. Подготовим письменную позицию.
  • Позиция за 3 рабочих дня
  • Проверьте дату получения повестки. Подготовим отзыв и список доказательств к заседанию.
  • Отзыв за 5 рабочих дней
  • Пришлите проект договора. Отметим пункты, которые меняют ответственность и сроки.
  • Разбор договора за 2 рабочих дня
  • Проверим, какой срок даёт письмо, и подготовим ответ без лишних пояснений.
  • Ответ за 3 рабочих дня